Договор строительного подряда (образец)
г. ______________ «___» ___________ 20__г.
именуем __ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________,
действующего на основании ______________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск
работу по строительству _________________________ (наименование объекта
строительства) в соответствии с технической документацией, представленной
Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.
Проект разработан ______________________ (наименование разработчика)
и утвержден ______________________________ (кем, дата утверждения).
Состав и содержание технической документации: _________
Срок представления технической документации Заказчиком:
Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,
предоставляемого под строительство _______________________ (наименование
объекта) подтверждаются ________________________________________________
_______________________________________________________ (наименование и
участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).
Разрешение на строительство выдано ________________________________
_____________________________________________ (наименование органа,
наименование, номер дата выдачи документа).
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком
работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Выполненная в соответствии с п.1.1 настоящего договора работа
оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость
работы по настоящему договору устанавливается в сумме _________________
рублей в соответствии со сметой, определяющей цену работ.
Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.
Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком в
соответствии с технической документацией и сметой.
2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком
к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.
2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую
к оплате работу в ______ срок со дня подписания акта сдачи-приемки
работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок,
установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.
2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком суммы,
указанной в п.2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.
3. Сроки и этапы выполнения работ
3.1. Срок начала работ устанавливается: ___________________________.
3.2. Срок окончания работ устанавливается: ________________________.
3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ:
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
Заказчиком и Подрядчиком.
4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,
если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок,
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,
вытекающих из настоящего договора соответствующие условия договора
сохраняют свою силу.
5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика.
5.2. Заказчик обязуется предоставить следующие материалы и
оборудование, необходимые для строительства: _____________
5.3. Сроки завоза материалов и оборудования по видам: ____
5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет
5.5. Приемка материалов и оборудования осуществляется
представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки.
6. Ответственность сторон
и порядок разрешения споров
6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику
штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы
договора за каждый день просрочки.
6.2. За несохранность завезенных Заказчиком материалов и
оборудования Подрядчик несет ответственность в виде ________
6.3. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в
технической документации и обязательных для сторон настоящего договора
строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления от
указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере
6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем
договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории России.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место
нахождения арбитражного суда).
7. Сдача и приемка работ
7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение при
завершении каждого промежуточного этапа строительства, указанного в
п.3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.
7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик
обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы
(завершенного строительством объекта).
7.3. Приемка каждого этапа работы и завершенного строительством
объекта оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым
_______________________ со стороны Подрядчика и _______________________
со стороны Заказчика.
7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками, не лишается
права заявить о них в течение ____________________ со дня приемки
соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.
8. Дополнительные условия
8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в
настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
8.2. Представителем Заказчика на строящемся объекте является
__________________________________________________, который вправе
осуществлять контроль и надзор за ходом строительства и принимать от
имени и в интересах Заказчика решения по следующим вопросам:
8.3. Риски застрахованы _______________________________
наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и
др.) на сумму _______________ рублей.
и банковские реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
Заказчик _____________________________________ М.П.
Подрядчик ____________________________________ М.П.
Договор строительного подряда (образец)
г. ______________ «___» ___________ 20__г.
именуем __ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________,
действующего на основании ______________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск
работу по строительству _________________________ (наименование объекта
строительства) в соответствии с технической документацией, представленной
Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.
Проект разработан ______________________ (наименование разработчика)
и утвержден ______________________________ (кем, дата утверждения).
Состав и содержание технической документации: _________
Срок представления технической документации Заказчиком:
Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,
предоставляемого под строительство _______________________ (наименование
объекта) подтверждаются ________________________________________________
_______________________________________________________ (наименование и
участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).
Разрешение на строительство выдано ________________________________
_____________________________________________ (наименование органа,
наименование, номер дата выдачи документа).
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком
работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Выполненная в соответствии с п.1.1 настоящего договора работа
оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость
работы по настоящему договору устанавливается в сумме _________________
рублей в соответствии со сметой, определяющей цену работ.
Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.
Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком в
соответствии с технической документацией и сметой.
2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком
к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.
2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую
к оплате работу в ______ срок со дня подписания акта сдачи-приемки
работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок,
установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.
2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком суммы,
указанной в п.2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.
3. Сроки и этапы выполнения работ
3.1. Срок начала работ устанавливается: ___________________________.
3.2. Срок окончания работ устанавливается: ________________________.
3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ:
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
Заказчиком и Подрядчиком.
4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,
если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок,
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,
вытекающих из настоящего договора соответствующие условия договора
сохраняют свою силу.
5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика.
5.2. Заказчик обязуется предоставить следующие материалы и
оборудование, необходимые для строительства: _____________
5.3. Сроки завоза материалов и оборудования по видам: ____
5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет
5.5. Приемка материалов и оборудования осуществляется
представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки.
6. Ответственность сторон
и порядок разрешения споров
6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику
штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы
договора за каждый день просрочки.
6.2. За несохранность завезенных Заказчиком материалов и
оборудования Подрядчик несет ответственность в виде ________
6.3. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в
технической документации и обязательных для сторон настоящего договора
строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления от
указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере
6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем
договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории России.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место
нахождения арбитражного суда).
7. Сдача и приемка работ
7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение при
завершении каждого промежуточного этапа строительства, указанного в
п.3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.
7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик
обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы
(завершенного строительством объекта).
7.3. Приемка каждого этапа работы и завершенного строительством
объекта оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым
_______________________ со стороны Подрядчика и _______________________
со стороны Заказчика.
7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками, не лишается
права заявить о них в течение ____________________ со дня приемки
соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.
8. Дополнительные условия
8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в
настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
8.2. Представителем Заказчика на строящемся объекте является
__________________________________________________, который вправе
осуществлять контроль и надзор за ходом строительства и принимать от
имени и в интересах Заказчика решения по следующим вопросам:
8.3. Риски застрахованы _______________________________
наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и
др.) на сумму _______________ рублей.
и банковские реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
Заказчик _____________________________________ М.П.
Подрядчик ____________________________________ М.П.